Relazione a corredo dello stato finale

(La relazione, redatta dal direttore dei lavori, deve fornire al collaudatore un quadro dell'appalto e delle azioni sviluppatesi durante l'arco del suo svolgimento.)

(carta intestata dell'amministrazione

appaltante o committente)

Lavori....................................................................... Impresa...................................................................... Contratto....................................................................

                RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI A CORREDO

                            DELLO STATO FINALE

Aggiudicazione lavori: i lavori sono stati appaltati mediante........................... (trattativa privata ai sensi..................., o licitazione privata, o appalto concorso, con deliberazione assunta dal....................................................nel corso della sua........................... riunione in data..........................).

Somme autorizzate:

a) per lavori............................                                   Lit ............................

b) accantonamenti:

- per IVA ................................                                   Lit ............................

- per eventuali lavori aggiuntivi.........                         Lit ............................

- per revisione prezzi e relativa

  aliquota IVA ............................

                                              Lit ............................

- .........................................

                                              Lit ............................

                                              --------------------------------

                     Totale somme accantonate Lit ............................

                                              --------------------------------

                               Impegno totale Lit ............................

Variante in corso d'opera: in data................................. per l'ammontare di Lit .............................. Š stata approvata dal............................nel corso della sua........................... riunione, l'esecuzione dei seguenti lavori in aggiunta e/o in variante:

a) ..............................................................

b) ..............................................................

il relativo atto aggiuntivo Š stato registrato a........................... in data...................... al n........................................

Somme autorizzate per l'atto aggiuntivo:

a) per lavori.............................

                                              Lit ............................

b) ulteriori accantonamenti:

- per IVA .................................

                                              Lit ............................

- per revisione prezzi....................

                                              Lit ............................

- .........................................

                                              Lit ............................

                                              --------------------------------

                     Totale somme accantonate Lit ............................

                                              --------------------------------

                     ulteriore impegno totale Lit ............................

Cauzione: per i lavori in oggetto l'Impresa ha versato a titolo di cauzione definitiva la somma di Lit .................., nella forma di.............................................................

Verbali nuovi prezzi: in data....................., con atto registrato a........................ in data.....................al n............. sono stati concordati con l'impresa n............ nuovi prezzi: successivamente, con atto...................................

Consegna dei lavori: i lavori sono stati consegnati in data...........................come risulta dal relativo verbale  in pari data.

Proroghe: durante l'esecuzione dei lavori l'Impresa ha chiesto una proroga di............................................, con lettera del..

.......................

Con lettera del.........................., prot. n...............in data................ è stata concessa la proroga di..........................

Sospensione dei lavori:

- risulta dalla documentazione che si sono rese necessarie sospensioni per ragioni climatiche nei seguenti giorni (o periodi) .......................e ciò per un totale di giorni n.............................. 

- si sono inoltre verificati scioperi di categoria a carattere nazionale e/o regionale nei giorni........................ ciò per ulteriori n. giorni....................................;

- sono state infine ordinate dal direttore dei lavori, come risulta dagli appositi verbali, le seguenti sospensioni:

dal.................. al.................. per giorni n................

dal.................. al.................. per giorni n................

dal.................. al.................. per giorni n................

Il totale delle giornate di sospensione risulta n........................

Per effetto della proroga concessa e delle varie sospensioni dei lavori, il termine di ultimazione previsto dal contratto risulta spostato al giorno...................... 

Ultimazione dei lavori: come risulta dal certificato in data..................... l'ultimazione è avvenuta il giorno.......................

e quindi.........................

Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità ai patti contrattuali e alle disposizioni date dalla direzione dei lavori

.............................................................................

Subappalti: nel corso dei lavori non si è dato luogo a subappalti. (Oppure: l'appaltatore, come preannunciato in sede di gara/trattativa, ha subappaltato i seguenti lavori/opere/noli a caldo/ ...............................................................).

Lo scrivente direttore dei lavori conserva agli atti la documentazione comprovante l'adempimento delle norme antimafia vigenti.

Assicurazione operai: l'impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL di.......................con polizza n........... avente decorrenza dal....................... e scadenza il...................................

Avvisi ad opponendum: il sottoscritto direttore dei lavori dichiara, ai sensi dell'art. 360 della Legge sui lavori pubblici n. 2248, All. F, del 20.3.1865 che la pubblicazione di tali avvisi non si è resa necessaria, essendosi svolti i lavori per intero su area di proprietà dell'amministrazione committente, senza interessare i confinanti o terze persone (oppure, riferire della procedura svolta).

Stato finale dei lavori: è stato redatto in data................... lo stato finale, dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori è di             Lit .....................

Da queste, deducendo l'ammontare degli importi corrisposti in n........ rate, per complessive Lit ..................... resta il credito liquido dell'Impresa in Lit .....................  (diconsi lire.........................) accettato dall'impresa senza riserve (oppure: sottoscritto dall'impresa con riserva, sulla quale sarà riferito con relazione a parte).

Cessioni di credito: non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti (oppure: l'impresa ha ceduto i suoi crediti a.................................. con atto in data........................... e detta cessione è stata riconosciuta dall'amministrazione committente, giusta nota n............ in data....................).

Raffronto fra le somme autorizzate e quelle spese: con le deliberazioni citate in premessa è stata autorizzata la complessiva somma di Lit.............................. oltre l'IVA. Sono state spese Lit................................................. e quindi entro i limiti autorizzati (analoghi raffronti per revisione prezzi ed eventuali altri titoli di spesa).

Termine contrattuale per il collaudo: l'art........................ del contratto prevede che il collaudo avvenga entro........................

Progettista e direttore dei lavori: il progetto (e/o la perizia) è stato redatto dal...........................................

I lavori sono stati diretti dal sottoscritto, designato dal.......................................con lettera prot. n.................in data.......................

Adempimenti dell'impresa riguardo agli obblighi assicurativi: l'impresa ha adempiuto gli obblighi assicurativi nei confronti dell'INAIL (dichiarazione dell'ente n........... in data...................), dell'INPS (dichiarazione dell'ente n.......... in data.................).

(Oppure: l'impresa deve intendersi in regola nei confronti dell'INAIL e dell'INPS, come da copia di lettera raccomandata prot. n................... in data..........................., inviata ai sensi della circolare del Ministero  LLPP Ispettorato contratti n. 1498 in data 15.2.1952, alla quale non è stata data risposta trascorsi i prescritti 30 giorni).

Dichiarazione di conformità: a conclusione di quanto precede, il sottoscritto dichiara che i lavori sono stati eseguiti, qualitativamente e quantitativamente, in conformità ai progetti approvati e alle prescrizioni contrattuali (oppure: precisare quali sono state le difformità e i motivi che le hanno determinate) 

Data.......................

Visto: L'ingegnere capo                                                                                     Il direttore dei lavori

 ........................